本文目录导航：
防水工程施工合同怎样写
摘要：防水工程是一项系统工程，它触及到防水资料、防水工程设计、施工技术、修建物的治理等各个方面。
其目标是为保障修建物不受水腐蚀，外部空间不受危害，提高修建物经常使用配置和消费、生存品质，改坏蛋居环境。
包括屋面防水、公开室防水、卫生间防水、外墙防水、地铁防水等。
那么防水工程施工合同怎样写？防水工程验收规范是什么呢？上方就和小编一同了解一下吧。
防水工程施工合同范本发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国修建法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程详细状况，经甲、乙双方协商分歧，签署本合同书，以解放双方独特遵守。
一、工程称号与地址：XXXXXX二、工程范畴与内容：屋面4mmSBS防水，原包全层撤除，新做包全层。
三、承包方式：包工包料。
四、资料：品名___规格___等级___五、工程造价：每平方米___元，（蕴含辅料及人工费）完工后按实践面积结算。
施工面积为___m2，总工程款为___元整。
六、工程期限：开工___年___月___日___年___月___日（遇雨顺延）七、结算方式：资料及人员入场经甲方确认合乎合同需要付总工程款的___，完工阅历收合格后付___，余___作为质保金一年后一次性付清。
八、甲、乙双方责权：1、甲方应向乙方提供本防水工程的无关设计图纸的书面资料，乙方应按设计规范及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属范畴内施工前，独特对前道工序品质、现场施工条件启动验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方担任处置。
3、甲方应为乙方施工所需库房发明条件，乙方应尊重甲方的管辖权及无关规章制度，接受甲方的监视治理，保障文化安保施工。
4、乙方应按规则向甲方提供施工的无关复印件，及时向甲方汇报工程的进展、品质。
甲方应答乙方启开工序、品质及时验收。
5、工程保修期三年，质保期内因乙方施工或资料要素形成的渗漏，乙方接通知后立刻组织施工人员在规则时期内赶赴现场启动培修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务上班。
甲方经常使用不当或人造灾祸等形成的防水层破坏，乙方不负其责。
九、其他商定：1、施工环节中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国度修建防水规范口头施工，双方协商多少钱。
2、乙方应如期实现施工义务。
施工期内因气象影响，现场施工条件的限度，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。
甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承当。
3、施工期内，乙方人员应无条件听从甲方安保治理，但乙方应自前提高施工人员的安保消费看法，施工中如甲方安保设备不妥，乙方也没有提出异议，施工所形成的伤亡，其经济损失由乙方自傲。
4、施工时期甲方可启动资料抽检，在威望机构检测的费用由甲方承当。
5、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签署补充协定，作为本合同附件。
6、本合同一式___份，甲乙双方各执___份，本合同自签署之日起常年有效。
甲方：乙方：法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：地址：地址：电话：电话：防水工程验收规范普通防水验收规范：1、防水施工宜用于涂膜防水资料。
2、防水资料性能应合乎国度现行无关规范的规则，并应有产品合格证书。
3、基层外表应平坦，不得有空鼓、起砂、开裂等毛病。
基层含水率应合乎防水资料的施工需要。
防水层应从低空加长到墙面，高出低空250mm。
浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础联合密实，无空鼓，外表平坦光亮、无裂痕、起砂，阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷平均，厚度满足产品技术规则的需要，普通厚度不少于1.5mm不露底。
6、经常使用施工接茬应逆流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，经常使用两层以上玻纤布高低搭接时应错开幅宽的二分之一。
7、涂膜外表不起泡、不流淌、平坦无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8、包全层水泥砂浆厚度、强度必定合乎设计需要，操作时严禁破坏防水层，依据设计需要做好低空泛水坡度，排水要疏通、不得有积水倒坡现象。
9、防水工程完工后，必定做24小时蓄水实验。
二次防水制造与验收规范：1、低空二次防水制造、试水需要与验收规范：先对原低空清算洁净后，用水泥+防水剂启动低空扫平，到达低空润滑后，并设置二次排水地漏及排水口。
用水泥+沙+陶粒(或轻质资料)按1：2：4比例喷水启动回填至二次排水地漏口(需要设置二次排水时，周边水泥找平层必定要高出二次地漏30MM以上)。
在二次排水口设置好后，启动防水制造，在防水干透后，堵好出水口，启动第一次性试水72小时(此第一次性试水是为二次排水外表防水处置验收的关键规范)。
在第一次性试水无渗水现象后，用水泥+沙+陶粒(或轻质资料)按1：2：4比例启动填平到低空表皮层，并找平(留表皮层30-50MM作为低空铺砖层)。
并启动低空二次防水制造(与上方工艺需要一样)。
是在启动低空铺砖前，需对找平的低空启动防水处置，做好标识启动试水72小时(此第二次试水是验收外表防水处置的关键规范)。
两次试水均要做好标识，并在试水完结前，必定要启动标识确认以及现场检查(最好在物业单位帮忙下，到楼高层检查有无渗水迹象)，在确认无渗水后，方可启动外表磁砖铺贴。
2、墙面防水工程及验收规范：先对施工面启动审核，在平坦，空鼓，沙眼、开裂等现象处置好后，用防水剂+水泥调成稀糊状启动粉刷一遍，再用纯防水剂粉刷一遍。
在防水干透后，用水浇防皮层，表皮层水成珠状向下流动。
墙面无湿润现象，标明防水到达需要。
3.、二次防水验收容意事项：地漏、套管、卫生洁具根部、阴、阳角等部位，应先做防水附加层。
低空防水层应以低空加长到墙面，高出低空300mm以上，厨房、卫生间墙面防水层不得低于1800mm高度。
设置二次排水表皮层与地漏，需低于铺砖位表皮层250MM以上，并成锅状设置。
给排水验收规范：1、给排水管材、管件的品质必定合乎规范需要，排水管应驳回硬质聚氯乙烯排水管材、件。
2、施工前需审核原有的管道能否疏通，而后再启动施工，施工后再审核管道能否疏通。
隐蔽的给水管道应经通水审核，新装的给水管道必定按无关规则启动加压实验，应无渗漏，审核合格前方可进入下道工序施工。
3、排水管道应在施工前对原有管道暂时封口，防止杂物进入管道。
4、管外径在25mm以下给水管的装置，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡装置必定结实。
管道驳回螺纹衔接在其衔接处应有外露螺纹，装置终了应及时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。
5、装置的各种阀门位置应合乎设计需要，便于经常使用及培修。
6、一切接头、阀门与管道衔接处应严密，不得有渗漏现象，管道坡度应合乎需要。
7、各种管道不得扭转管道的原有性质。
8、管道应经常使用公用工具装置，在装接时管口处必定用规范绞刀在铝塑管上作开坡口处置，防止损坏铜接头外部双层护圈，不得出现渗漏。
9、管道与管道、阀门衔接处应严密，管道驳回螺纹衔接，在衔接处应有外露螺纹，装置终了应及时用管卡固定，不得有渗漏现象。
10、阀门、水龙头装置位置宜端正，经常使用灵敏繁难，出水疏通无阻，水表利用反常。
在满足经常使用的前提下，阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当启动外表装璜。
防水施工合同范本
合同是具有法律效益的，它能够很好的保障双方里利益，防止不用要的异常出现。
上方是由我为大家整顿的“防水施工合同范本”，仅供参考，欢迎大家浏览。
防水施工合同范本（一）
甲方：________________
乙方：________________
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及公开车库局部防水工程委托乙方组织施工，为了明白双方责任，组合本工程详细状况，经协商分歧签署合同，并独特遵守。
一、承包内容
____楼屋面驳回____卷材防水（____层）；卫生间、公开车库低空驳回聚氨酯防水涂料____mm厚，分三遍成活；公开室外墙为聚氨酯卷材____mm厚（____层）。
包括一切资料水平、垂直运输、施工、清算、蓄水实验、放水等全环节。
二、工程单价
屋面为____元/m2；卫生间及公开室低空为____元/m2；公开室外墙为____元/m2（含人工、税及安保、异常损伤等各种危险费用）。
三、工程期约
_________年____月____日到_________年____月____日，总工期_____天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实践工程进展每月____日付实现工程量的____%工程款，待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实践施工面积结算。
三、工程品质
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、品质规范应到达国度无关验收规范需要，防水层必定粘结结实，接缝密实、周围及管道、上水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同实现后，如品质验收不合乎规范，乙方必定返工修缮直至合乎需要，并承当返修的一切费用，由此形成的损失，由乙方全额抵偿。
四、施工安保
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安保思维教育和安保管意事项并做好交底记载。
2、严厉依照防水工程施工技术操作规程中的安保管意事项启动施工。
否则出现安保意外，概由乙方担任。
3、遵守工地规章制度，听从甲方现场治理人员的指挥及下级无关部门的监视治理。
4、如遇雨季施工，必定留意边坡稳固性，教育工人随时留意边坡；如乙方疏忽此上班形成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行担任。
五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即出现法律效能，守约方应支付守约金并对所形成的损失负所有责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
防水施工合同范本（二）
施工单位：_________（以下简称甲方）
承包单位：_________（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资历的考核，赞同将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明白双方在施工环节中的权益、义务和责任，依照确保工程品质、工程进展、工程安保的准则，协商确定如下合同条款独特遵守口头。
一、总则：
1、工程称号：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容：依据公司_________工程施工咨询单和设计变卦通知单需要，厨卫间防水工程驳回聚合物水泥基防水涂膜（___cm厚），屋面防水工程驳回“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处置）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包品质、包治理、包安保、包进展等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。
结算时按实践面积结算。
四、品质规范：
乙方应确保公司消费基地_________楼防水工程到达优异规范，严厉参照_________无关规范及甲方需要施工，涂膜工程保障不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平坦平均，与基层有必定粘结力，到达设计厚度等品质需要。
五、双方责任：
1、甲方责任：
关系的合同范本·施工分包合同·屋宇修建装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·培修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同
（1）应提早提出施工方案，并将上班面整顿到达防水施工规范提交乙方施工。
（2）应提收工期方案，但招思考到天气及人力等无法防止的要素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工环节中的工程品质启动监视审核，发现疑问，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水资料进场，提交防水资料合格证、检测报告及_________树立局颁发的准用证，由甲方现场担任人抽检合格后经常使用，必要时由甲方抽送_________测验合格后经常使用。
（2）配合市建公司_________基地全体进展，按甲方提出的施工方案施工，除无法防止的要素外，不得人为迁延。
（3）应遵守施工现场的各项规章治理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种方式的处分。
（4）应严厉按防水工程规范规范施工，发现疑问，及时自行处置，确保工程品质到达优异规范，并对工程保修___年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进展支付进展款，待工程所有完工验收达优异规范后甲方付至所有工程款的___%给乙方，留___%的工程款作保修金，___年保修期满后乙方无品质疑问，甲方支付余款。
七、其他
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具等同法律效能，待___年保修期满，甲方支付余款后，合同智能失效。
未尽事宜，双方独特协商处置。
甲方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________
乙方（盖章）：_________乙方代表（签字）：_________
防水施工合同范本（三）
甲方：__________________
乙方：__________________
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国修建法>>及其它无关法律、法规，遵照对等、被迫、老实守信的准则。
双方就本树立工程公开室防水施工事项协商分歧，订立本合同，供双方独特遵守。
一、 工程详情
1）、工程地点：__________________
2）、工程称号：__________________
3）、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎___mm厚，-___°），蕴含细部处置，底部基层处置剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处置及与本工程无关的零星工程。
二、 承包范畴及方式：
包工、包料、包品质、包安保、包进展、包文化施工。
三、 主材决定及工程价款等：
1、 决定材质：“聚酯胎___mm厚，-___° 防水卷材，乙方在施工前必定提供资料的合格证书、资料测验证书、资料样板及乙方施工资历证书。资料经检测核心检测合格前方可进场开工
2、 本合同多少钱包括资料现场转运、渣滓的清运、肃清（运离施工现场）
3、 施工厚度需要：驳回外___mm厚“___ ” 防水卷材
4、所有包工包料，单价为___元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此多少钱为含税人民币多少钱。
四、 工期：按甲方名目部所布置的进展施工。
五、 工程品质：
1）、工程品质规范：合格工程品质规范。
2）、承包人施工品质必定到达国度现行规范、规范、图集和设计图纸的规则。
并合乎发包人的需要。
工程施工品质必定合乎«弹性体改性沥青防水卷材»（GB-2000）及《公开防水工程施工品质验收规范》（GB-2002），防水施工所用的资料必定有产品合格证书和性能检测报告。
并经发包人、监理、承包人独特见证取样，送法定检测部门检测合格，资料的种类、规格、性能合乎现行国度规范和设计需要。
不合格的严禁经常使用。
工程品质保修期从完工验收经过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实践实现的、且到达品质规范的工程量，每平方米铺贴面积___元，该铺贴面积仅指铺贴实现的外表面积，其它如细部处置、底部基层处置剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处置等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范畴内的一切检测费（资料等）均有承包人承当，不再另计任何费用。
达不到品质规范时，由承包人返工，因返工给发包人形成损失的，应抵偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期重大滞后时，由发包人另外组织施工单位启动施工，承包人曾经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付方法：
1、当公开室底板及外墙板外侧防水层所有施工终了，经质监站、监理单位、发包人、承包人独特验收到达合同商定的品质规范，并在主体施工单位施工完回填土方后， ___日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的___%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；
2、在土方回填后___日内的适过后期，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的公开室防水成果初验；在此时期，承包人整顿施工资料提交给发包人；初验中没有发现疑问，资料提交完全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的___%；若在初验中发现渗漏或超越规范规则的湿渍等品质疑问、或资料有毛病时，顺延本次工程款的支付时期，直至承包人处置好所发现的疑问；
3、在公开室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，实现后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工终了后的___日内，经发包人、监理单位、承包人独特初验合格后，发包人支付承包人所施工的所有已完工程量的___%；
4、承包人残余___%的工程款转作保修金，在保修期满后的___日内，由发包人无息退还给承包人。
保修时期出现保修事情时，保修金无余局部由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺依照合同商定启动施工、完工并在品质保修期内承当工程品质保修责任。
自行处置民工食宿。
九、发包人向承包人承诺依照合同商定的期限和方式支付合同价款。
十、隐蔽工程和两边验收
一切分局部项工程、工序的施工，必定经发包人代表、监理工程师审核验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。
十一、安保施工 文化施工
安保消费，文化施工由承包人担任并承当其费用；施工开局前，发包人为施工场地内的自有人员落第三人人员操持人身异常损伤保险，承包人施工人员出现工伤意外者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人独特担任咨询保险公司，由保险公司赔付。
实践费用与理赔金额的差额由承包人承当。
一旦出现重伤意外或伤亡意外者，发包人最终一次性性赔付当事人的最高抵偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其他由承包人承当。
十二、工程变卦
施工环节中，承包人无权私自变卦；承包人应严厉口头设计单位或发包人所出具的变卦通知；工程变卦触及费用增减的，双方另行协商，签署补充协定。
十三、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立刻与承包人解除合同，工程款不予支付。
十四、无法抗力
双方对于无法抗力的商定：暴雨、暴雪、洪水、地震等人造灾祸；出现无法抗力，双方的损失区分由各自承当自身的损失。
十五、保险
承包人应为其工地一切施工人员以及进入工地人员操持人身异常损伤保险、承包人的财物保险等。
十六、对于异常停工的商定
因停水、停电、天气顽劣以及其它外部环境要素的影响以至工程停工的，承包人的窝工工时费和生存费、机械停置费和租赁费、资料占用资金损失等以及或因上述要素惹起的承包人的费用支出，发包人一律不予补救；却因不凡要素，停工时期或者相对较长时，经承发包双方协商赞同并在确定再次停工的时期后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并包全好已完工程，此费用均由承包人承当。
十七、工程品质保修
本防水工程的保修期为___年；
承包人在品质保修期内，依照无关法律、法规、规章的治理规则和双方商定，承当本工程品质保修责任；属于保修范畴、内容的名目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。
承包人不在商活期限内派人保修的，发包人可以委托他人修缮；出现紧急抢修意外的，承包人在接到意外通知后，应当立刻抵达意外现场抢修；品质保修实现后，由发包人组织验收。
十八、守约责任：
1、 在施工环节中，乙方必定做好做足一切安保措失，如出现任何安保意外均由乙方承当一切责任。
2、 乙方所提供的产品必定合乎合同所规则且必定到达国度规范需要，否则一经发现所形成的损失由乙方承当，甲方可双方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必定向甲方支付合同总款20%的守约金。
3、 乙方必定依照合同的品牌及名目部所需要的施工工序及资料厚度严厉施工，不得偷工减料。
否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可双方面解除合同，且乙方必定向甲方支付合同总价款2倍的守约金。
4、 合同一经签署，乙方不得双方面解除合同或中途停工，否则必定向甲方支付合同总款___%的守约金。
5、 在乙方施工时期，乙方工人必定听从甲方名目部的治理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所形成的损失由乙方承当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权间接在乙方工程款中扣除。
6、 乙方必定依照合同所规则的时期完工，否则每延误一天，乙方必定向甲方支付合同总款___%的守约金，如超越三天仍未满足施工需要的，甲方可双方面停止合同，乙方一切工程款不予支付，所形成的损失由乙方自行承当。
7、 在保修时期（保修期为___年），如出现任何品质疑问，乙方必定在接甲方电话通知___小时启动培修。
否则甲方有权自行修复，所出现的费用（费用金额毋庸乙方赞同以甲方确认的为准）甲方有权间接在乙方工程质保金中扣除，无余部份可向乙方追索。
8、 在所有完工后，乙方必定向甲方提供验收所需具有的一切资料，否则甲方有权不予验收，所形成的损失由乙方自行担任。
9、 工程所有完工后，乙方必定做到场地洁净整洁、无任何渣滓，否则甲方有权不予验收并有权自行处置，所形成的损失由乙方自行承当，所出现的费用甲方有权间接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它公家便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供公家便利、贿赂或启动非反常商务宴请，假设出现乙方在履约环节启动私下请吃、向甲方人员提供公家便利、贿赂等一切非反常的经济优惠，一经查实，甲方有权双方面中断合同，且乙方必定承当由此形成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中间接扣除。
假设乙方预先被动踊跃向甲方陈说理想或乙方有证据显示以上传为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保管合同的权益和义务。
二十、其他事项：
1、 在口头合同中出现争议，双方应经过友好协商处置。
如协商有效，向甲方所在地人民法院放开仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即失效。
甲方（盖章）：____________甲方担任人签字：____________
乙方（盖章）：____________乙方担任人签字：____________
卫生间防水培修协定范本哪位有？
很道歉，我无法生成HTML代码方式的文章。
以下是一个卫生间防水培修协定的范本：卫生间防水培修协定本协定由以下双方独特订立，并独特遵守协定的条款和条件：甲方（业主）：姓名/公司称号：咨询地址：咨询电话：乙方（承包商）：姓名/公司称号：咨询地址：咨询电话：鉴于甲方位于上述地址的卫生间存在防水疑问，为确捍卫生间的反经常常使用和防水成果，双方赞同依照以下条款启动培修上班：1. 培修上班形容： - 甲方需要乙方对卫生间启动防水培修上班，包括修补破损的防水层、改换防水资料等。
- 乙方将依据卫生间的详细状况提供培修方案，并在获取甲方的书面赞同后开局培修上班。
2. 培修费用： - 培修费用由甲方承当，费用包括劳务费、资料费等。
- 乙方将依据培修上班的详细状况提供费用明细，并在获取甲方的书面赞同后开局培修上班。
3. 工期： - 培修上班的工期商定为【工期天数】天，详细工期将视卫生间的大小和培修上班的复杂水平而定。
- 培修上班开局后，乙方将尽力按时实现培修上班，并坚持上班现场的整洁。
4. 品质保障： - 培修上班实现后，乙方将提供【保修期限】个月的品质保障期，保障培修上班的品质合乎行业规范和甲方的需要。
- 如培修上班在保修期内出现品质疑问，乙方将担任收费修复。
5. 争议处置： - 双方在实行本协定环节中出现的争议应经过友好协商处置。
如协商不成，任何一方可向外地法院提起诉讼。
6. 协定变卦： - 本协定的任何修正或补充应经双方书面赞同并签署。
7. 合同失效： - 本协定自双方签署之日起失效，并在培修上班实现后中断。
甲方（业主）签名：日期： 乙方（承包商）签名：日期： 请留意，以上仅为协定范本，详细协定内容应依据双方详细状况启动调整并在签署前经过细心审阅。
0 留言